******限公司 軌道交通6號線懸橋巷站城市更新TOD項目（項目名稱）軌道交通6號線懸橋巷站城市更新 TOD項目（更新試點項目） 4#城際酒店及多功能廳(裝飾)項目標段施工招標

資格預審公告（代招標公告）

1．招標條件

本招標項 ******限公司 軌道交通6號線懸橋巷站城市更新TOD項目（項目名稱）已由姑蘇區(qū)行政審批局（項目審批、核準或備案機關名稱）以姑蘇行審項備〔2023〕49號（批文名稱及編號）批準建設，項目業(yè)主 ******限公司 ，招標人 ******限公司 ，招標代理機構為蘇州 ******限公司 。項目已具備招標條件，現對該項目軌道交通6號線懸橋巷站城市更新 TOD項目（更新試點項目） 4#城際酒店及多功能廳(裝飾)項目（標段）的施工進行公開招標。特邀請有興趣的潛在投標人（以下簡稱申請人）提出資格預審申請。

2．項目概況與招標范圍

2.1本次招標項目的建設地點：***，北顯子巷以北，臨頓路東西兩側地塊。

2.2建設規(guī)模：***，高度15.5米，地面4層，地下兩層，工**1萬元 。為城際酒店及多功能音樂廳裝飾工程，其中多功能音樂廳擬打造成黑匣子音樂廳形式，從本次項目的整體風格特征出發(fā)，與黑匣子自身的風格屬性融合，打造出一個具有蘇州文化特色的音樂廳。（工程特征、結構層次、建筑高度、道路寬度長度等）

2.3標段劃分

2.4其他:/。

3．申請人資格要求

3.1資質條件：***[建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級]及以上資質，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

3.2業(yè)績要求：*******-**-**日至本公告發(fā)布之日起（以竣工驗收證明時間為準）承擔過**0萬元 及以上的公共建筑室內裝修裝飾工程

是否有此類要求：?是□否

?投標人 □項目負責人承擔過類似工程；

至今（以竣工驗收證明時間為準）承擔過/工程；

類似工程認定標準：

□類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標通知書(適用于招標項目）、施工合同和竣工驗收證明的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國***服務平臺相應查詢網頁截圖。

?類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標通知書（適用于招標項目）、施工合同和竣工驗收證明的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國***服務平臺相應查詢網頁截圖。類似工程業(yè)績質量為合格，時間以竣工驗收證明上的時間為準，合同金額以施工合同上的為準。若類似工程業(yè)績?yōu)槎噘Y質聯合體承接的工程或包含于總承包項目中，需提供其中裝修裝飾工程施工部分金額的證明材料，專業(yè)分包的裝修裝飾工程僅計為分包人業(yè)績。上述類似工程業(yè)績證明材料的評審以從誠信庫中選取的掃描件為準，否則不作為評審依據。若上述資料未體現工程規(guī)模，需提供業(yè)主證明的其他資料。未按規(guī)定提供的資格審查不通過。

3.3項目負責人要求：

投標人擬派項目負責人須具備建筑工程一級注冊建造師（資格）和有效的建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產知識考核合格證書（建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產考核合格證書），且必須滿足下列條件：

（1）項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。（同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或將本人執(zhí)（職）業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位。）

?項目 ******他公司 擔任法定代表人，不得是個體工商戶經營者；項目 ******他公司 擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的變更信息以國家企業(yè)信用信息系統的變更備案信息為準。

（2）項目負責人是非變更后無在建工程，或項目負責人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續(xù)，或項目負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負責人執(zhí)業(yè)范圍之內。

3.4財務要求：/。

3.5信譽要求：/。

3.6其他要求：（1）企業(yè)須具備安全生產條件，并取得安全生產許可證。

（2）投標單位須在規(guī)定端口上傳投標項目經理無在建工程承諾書（格式見資格預審文件），未按規(guī)定提供的，資格審查不予通過。

（3）根據省、市清欠辦被限制市場準入和通報批評的企業(yè)及人員名單的通知，在全省限制市場準入的單位和人員未經解禁不得參加本項目投標，建筑施工企業(yè)不得與限制準入的勞務企業(yè)開展勞務合作。

（4）投標人未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態(tài)。

（5）投標人沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發(fā)生重大工程質量、安全生產事故等違法違規(guī)問題，被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的。

（6）本項目執(zhí)行《***公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執(zhí)行人聯 合懲戒機制的實施意見》（蘇信用辦〔2018〕23 號）。投標人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（creditchina.****.cn）網站查詢結果（嚴重失信主體名單）為準。

（7）本項目執(zhí)行“蘇建招辦〔2022〕2號文”，投標人在資格預審文件遞交截止時間當日，建筑業(yè)企業(yè)資質（本次招標中需要的企業(yè)資質）動態(tài)監(jiān)管結果均不處于不合格狀態(tài)。

（8）投標人近3年內有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9 號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的；法定代表人（聯合體投標的，指各方法定代表人）有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的，一經發(fā)現，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。

（9）其它明確事項：

1、本項目執(zhí)行市住房城鄉(xiāng)建設局關于公布最新的蘇州市建筑業(yè)企業(yè)投標行為考評結果的通知。

2、本工程執(zhí)行《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》要求。

3、本項目招標采用電子招投標模式（含資格預審和投標），投標申請人應當使用“招投標文件制作軟件”制作成完整的資格預審申請文件及投標文件，***交易平臺，不接受書面遞交文件。請各投標人提前完成企業(yè)信息、業(yè)績和獎項（如有）等材料的錄入工作，以免影響后續(xù)資格預審及投標工作。

注：***合格等結果由投標人自行承擔?！?**公共資源交易一體化平臺（建設工程）上線運行的預通知》http://4.****.172:***/ztzl/028001/****/1653e742-fce0-4d2e-9f46-f1cedcf781ce.html

4、特別提醒：***平臺供應商系統進行注冊， 供應商僅需注冊一次。注冊方法：***“蘇州軌道交通”官網-“招標信息”-“供應商注冊”（http://zzcg.****.com/），按照提示進行注冊。具體操作詳見“幫助中心”《***交易平臺操作手冊--供應商》。

5、對于有控股關系或者隸屬關系的單位不得同時申請本項目同一標段。 ******團公司 為限）最多允許一個投標人參加本標段投標， ******團公司 通過資審有多個投標人且均無意向退出，則該集團公司所有投標人資格預審均按不通過認定。

注：***：***， ******級公司 ；如為其他企業(yè)，指一級公司。

6、本項目采用“評定分離”。有效投標大于6家時，不排序推薦中標候選人5名；有效投標為4～6家時，不排序推薦中標候選人3名；有效投標等于3家時，則不再采用“評定分離”確定中標人，評標委員會按照招標文件中規(guī)定的評分辦法，推薦3家有排序的合格的中標候選人；有效投標少于3家時，評標委員會作出是否具備競爭性判斷，如具備競爭性，可繼續(xù)推薦有排序的中標候選人，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。本項目定標方式采用票決法。

7、本項目共分兩個標段（一標段：***目（更新試點項目）4#城際酒店及多功能廳(裝飾)項目；二標段：***目（更新試點項目）1-2#HOB酒店和商業(yè)(裝飾)項目），同一投標單位可同時參加兩個標段的投標，但只能中標一個標段。如某標段由評標委員會直接推薦中標候選人，另一標段采用評定分離，則該標段第一中標候選人，不再推薦為另一標段的不排序的中標候選人。如兩個標段均由評標委員會直接推薦中標候選人，某一投標人在兩個標段中均排名第一，則優(yōu)先推薦其為二標段的第一中標候選人，并不再推薦為一標段中標候選人，一標段由其后續(xù)單位按排名次序遞進。如兩個標段均采用評定分離，則優(yōu)先定標二標段中標人，該單位不再一標段被推薦為中標人，但仍參與一標段評審。

8、資格預審合格的申請人不足9家的，則降低條件重新發(fā)布招標公告。。

?本工程不接受最新年度蘇州市建筑施工企業(yè)綜合考評等級為C類投標人參與投標。

□近兩年內（從截標之日起倒算），企業(yè)和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的；

□近一年內（從截標之日起倒算），企業(yè)沒有無正當理由放棄中標資格（不含項目負責人多投多中后放棄）、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的；

□近三個月內（從截標之日起倒算），企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣（市、區(qū)）建設行政主管部門通報批評的；

□近五年內（從截標之日起倒算），投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：

□本工程不接受處于違反投標保證信用承諾行為信息公布期內的企業(yè)參與投標。

3.7本次招標不接受聯合體投標。聯合體投標的應滿足下列要求：。

4．資格預審及評標方法

本次資格預審采用合格制（合格制/有限數量制），詳見附件；

本次評標采用?綜合評估法 □經評審的最低投標價法 □合理低價法，詳情見附件。

5．資格預審文件的獲取

5.1資格預審文件獲取時間為：****-**-** 00:*******-**-** 23:***；

5.2資格預審文件獲取方式：***“CA數字證書”登錄“***交易平臺”獲?。?

6．資格預審申請文件的遞交

6.1 遞交資格預審申請文件截止時間（申請截止時間，下同）為****-**-** 13:***。

6.2 逾期提交的資格預審申請文件，招標人不予受理。

7．發(fā)布公告的媒介

本次資格預審***公共資源交易網“http://szzyjy.****.cn:***/”、蘇州軌道交通網“http://www.****.com”（發(fā)布公告的媒介名稱）上發(fā)布。

8．招標人信用承諾書

本次招標項目招標人信用承諾詳見附件。

9．監(jiān)管部門

蘇州市建設工程招標投標辦公室

10．聯系方式

****-**-**

附件：***軌道交通6號線懸橋巷站城市更新TOD項目（更新試點項目）4#城際酒店及多功能廳(裝飾)項目資格審查辦法.docx

附件：***軌道交通6號線懸橋巷站城市更新TOD項目（更新試點項目）4#城際酒店及多功能廳(裝飾)項目評標辦法.doc

附件：***招標人信用承諾書.pdf